Feeder Baud Brec'h : Travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud Brec'h Chantier n°2 : Communes de Pluvigner et Brec'h
Budget estimé
Non publié
Date limite
Aujourd'hui
mardi 27 octobre 2026 à 12h00
Durée
48 mois
d'après l'avis
Allotissement
Lot unique
Travail à réaliser
Les prestations sont réglées par des prix unitaires. La présente consultation concerne le Feeder Baud Brec'h : travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud à Brec'h - Chantier n°2 : Création d'un feeder DN 500 sur un linéaire de 16,5 km, entre les Communes de Pluvigner et Brec'h
- L'opération comprend deux phases distinctes en réalisation
- Phase 1 - Commune de Pluvigner à partir de juin 2027 Phase 2 - Commune de Brec'h à partir de juin 2028
- Lieu(x) d'exécution
- COMMUNES DE PLUVIGNER et BREC'H
L'exécution du marché débute à compter de sa notification. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la phase concernée.
L'essentiel de l'avis
- Référence
- 2026-5050-004
- Type de marché
- Travaux
- Procédure
- Procédure ouverte Code NUTS FRH04 Lieu principal d'exécution
- Durée
- 48 mois à compter du 15/12/26
- Reconductions
- Reconductions
- Lieu d'exécution
- Vannes
- Conditions de participation
- Renvoi au R.C.
- Validité des offres
- 6 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
- Critères d'attribution
- Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
- Clauses sociales et environnementales
-
- L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans dépasser le délai maximum fixé par…
- Dossier de consultation
- marches-publics.info/Annonces/MPI-pub-2026204802.htm
Créez un compte gratuit : l'agent lit le dossier de consultation et détaille le travail, le budget et les exigences.
L'avis publié
Avis d'appel public à la concurrence
EAU DU MORBIHAN Dominique RIGUIDEL - Président 27 RUE DE LUSCANEN 56000 VANNES
- Tél
- 02 97 47 91 39
SIRET 25560107200069 L'avis implique un marché public.
- Type de pouvoir adjudicateur
- Organisme de droit public
- Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur
- Services généraux des administrations publiques ;
Objet
- Feeder Baud Brec'h
- Travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud Brec'h Chantier n°2 : Communes de Pluvigner et Brec'h
- Référence
- 2026-5050-004
- Type de marché
- Travaux
Mode
Procédure ouverte Code NUTS FRH04 Lieu principal d'exécution
- Lieu(x) d'exécution
- COMMUNES DE PLUVIGNER et BREC'H
56330 Pluvigner
- Durée
- 48 mois à compter du 15/12/26
- Code CPV principal
- 45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Description
Les prestations sont réglées par des prix unitaires. La présente consultation concerne le Feeder Baud Brec'h : travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud à Brec'h - Chantier n°2 : Création d'un feeder DN 500 sur un linéaire de 16,5 km, entre les Communes de Pluvigner et Brec'h
- L'opération comprend deux phases distinctes en réalisation
- Phase 1 - Commune de Pluvigner à partir de juin 2027 Phase 2 - Commune de Brec'h à partir de juin 2028
- Lieu(x) d'exécution
- COMMUNES DE PLUVIGNER et BREC'H
L'exécution du marché débute à compter de sa notification. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la phase concernée.
Forme
Division en lots
Non Les variantes sont refusées Options Non Reconductions Non
Conditions relatives au contrat
Autres conditions
Conditions particulières d'exécution
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.
Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteur.
Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande.
Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie.
Les prix sont révisables.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.
La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des charges.
- Budget Principal-Production-Transport
- autofinancement et emprunt
Conditions de participation
- Critères de participation
- renvoi au R.C.
- Marché réservé
- Non
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Offres
- Remise des offres le
- 27/10/26 à 12h00 au plus tard.
- Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature
- français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
- Validité des offres
- 6 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres
- Date
- le 27/10/26 à 14h00
- Lieu
- Vannes
Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation.
Une visite des 2 sites de Kerguero et de Kerpolican est prévue mais elle n'est pas obligatoire. Les conditions de visite sont les suivantes : Le Mardi 08 septembre 2026 à partir 14h00, prévoir l'après midi
- Rdv sur le site des réservoirs de Kerguéro
- route de Saint-Dégan 56400 Brec'h avant déplacement pour visiter les réservoirs de Kerpolican à Baud: lieu-dit kerpolican, 56150 Baud
Les places de parking étant limitées, privilégier le co-voiturage Une nouvelle visite supplémentaire sera possible via prise de rendez-vous auprès du maître d'ouvrage.
Dans tous les cas, il sera demandé au candidat de prévenir de sa présence par un courrier aux adresses mails suivantes :
- caroline.adriansen@sce.fr ; Maitre d'oeuvre
- marches@eaudumorbihan.fr ; Service de la Commande Publique
- Marché périodique
- Non Fonds
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires
Non Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus Eau du Morbihan 27 RUE DE LUSCANEN 56000 VANNES
- Tél
- 02 97 47 91 39
marches@eaudumorbihan.fr
Recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Rennes 3, Contour de la Motte Hôtel de Bizien CS44416 35044 Rennes Cedex
- Tél
- 02 23 21 28 28 - Fax : 02 99 63 56 84
greffe.ta-rennes@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours
Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Envoi le 21/07/26 à la publication Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21/07/26 à 15h10
Codes CPV
45232150Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau