TravauxDésamiantage Couverture et charpente Menuiserie

Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à Saint-Amand-Montrond

Conseil Départemental du Cher Cher (18) Publiée le 9 octobre 2026 BOAMP, AWS-Achat (marches-publics.info)

Vérifier mon éligibilité Avis officiel

Budget estimé

Non publié

Date limite

J-17

vendredi 13 novembre 2026 à 13h00

Durée

À lire dans le dossier

Allotissement

16 lots

Travail à réaliser

Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à SAINT-AMAND-MONTROND Les prestations sont réparties en 16 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.

Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et dans le périmètre des lots du marché.

Le marché exige une PSE pour le lot 16. Les variantes sont autorisées. La période de préparation d'un mois débute à compter de la date de notification du marché. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (hors période de préparation) est de 17 mois. Le délai d'exécution propre à chaque lot est décrit dans le CCAP. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. L'entreprise qui se verra attribuer le marché de travaux relatif au lot n° 3 "Gros oeuvre-Démolition", devra réaliser une action d'insertion de 150 heures. Le marché prévoit des clauses environnementales.

L'essentiel de l'avis

Référence: 2026-TX-SCTB-0164
Variantes: Non
Clauses sociales et environnementales: Le marché prévoit des clauses environnementales
Une clause d'insertion sociale est prévue pour le lot 3.
Le respect des clauses environnementales est obligatoire pour l'exécution des lots du marché.
Un critère environnemental est retenu pour chaque lot.
Dossier de consultation: marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=de…

Créez un compte gratuit : l'agent lit le dossier de consultation et détaille le travail, le budget et les exigences.

L'avis publié

texte intégral

Organisme

Nom officiel: Conseil Départemental du Cher
Code identification national: 22180001400013
Ville: BOURGES
Cp: 18023
Grp commandes: Non

Communication

Adresse du dossier de consultation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1886872
Identifiant interne: 2026-TX-SCTB-0164
Documents sécurisés: Oui
Url sécurité: Non
Nom contact: Kossi B. Placide Lasmothey
Tel contact: +33 248278049

Procédure

Capacité exercice

Formulaire Dc1

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Formulaire Dc2 : Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Capacité eco fin

Autres exigences économiques ou financières

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Capacité tech

Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes

Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat

Date réception offres: 2026-11-13T12:00:00
Nb candidat reduit: Non
Attribution sans negociation: Oui
Variantes: Non
Critères attrib: énoncé dans le Rc

Nature marché

Intitule: Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à SAINT-AMAND-MONTROND

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45454000

Nature marché

Description

Les prestations sont réparties en 16 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et dans le périmètre des lots du marché. Le marché exige une PSE pour le lot 16. Les variantes sont autorisées. La période de préparation d'un mois débute à compter de la date de notification du marché. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (hors période de préparation) est de 17 mois. Le délai d'exécution propre à chaque lot est décrit dans le CCAP. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. L'entreprise qui se verra attribuer le marché de travaux relatif au lot n° 3 "Gros oeuvre-Démolition", devra réaliser une action d'insertion de 150 heures. Le marché prévoit des clauses environnementales

Lieu exécution: FRB01 - Cher
Durée mois: 17
Tranches: Non
Réservation marché: Non
Lots marché: Oui

Lots › Lot

Description: 01 : Voirie et réseaux divers. Voirie et réseaux divers

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45112500

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 02 : Desamiantage. Desamiantage

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45262660

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 03 : Gros oeuvre - Demolition. Gros oeuvre - Demolition

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45111100

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 04 : Charpente Bois. Charpente Bois

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45261100

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 05 : Couverture. Couverture

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45261210

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 06 : Menuiserie Metallique - Serrurerie. Menuiserie Metallique - Serrurerie

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45421130

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 07 : Menuiserie Bois Et Bois/Alu. Menuiserie Bois Et Bois/Alu

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45421000

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 08 : Cloisons - Doublages - Plafonds Platre. Cloisons - Doublages - Plafonds Platre

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45324000

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 09 : Cloisons Isothermes. Cloisons Isothermes

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45421152

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 10 : Revetements Sols Et Murs. Revetements Sols Et Murs

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45430000

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 11 : Plafonds Suspendus. Plafonds Suspendus

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45421146

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 12 : Peintures. Peintures

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45442100

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 13 : Cvc - Plomberie. Cvc - Plomberie

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45330000

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 14 : Electricite. Electricite

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45311000

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 15 : Photovoltaique. Photovoltaique

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45261215

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond
Description: 16 : Equipements De Cuisine. Equipements De Cuisine

Code cpv › Objet principal

Code CPV principal: 45212500

Lots › Lot

Lieu exécution livraison: Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond

Initial

Inform complémentaire: Non

Inform complémentaire

Autres inform complémentaire

Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Des pénalités de retard et autres pénalités spécifiques sont prévues dans le CCAP; Des garanties financières sont exigées. La révision des prix est mensuelle. Des avances sont prévues. Une PSE est exigée pour le lot 16. Une clause d'insertion sociale est prévue pour le lot 3. Le respect des clauses environnementales est obligatoire pour l'exécution des lots du marché. Un critère environnemental est retenu pour chaque lot. Des variantes sont autorisées. Le marché prévoit la possibilité de prestations similaires. La visite sur site est préconisée. Financement : ressources propres du CD18; Modalités de paiement : 30 jours

Codes CPV

45454000Travaux de restructuration

45112500Travaux de terrassement

45262660Travaux de désamiantage

45111100Travaux de démolition

45261100Travaux de charpente

45261210Travaux de couverture

45421130Poses de portes et de fenêtres

45421000Travaux de menuiserie

45324000Travaux de pose de plaques de plâtre

45421152Installation de cloisons

45430000Revêtement de sols et de murs

45421146Mise en place de plafonds suspendus

45442100Travaux de peinture

45330000Travaux de plomberie

45311000Travaux de câblage et d'installations électriques

45261215Travaux de couverture de panneaux solaires

45212500Transformation de cuisines ou de restaurants

Lire l'avis officiel (BOAMP) Autre publication

Autres annonces ouvertes de cet acheteur

Tous ses marchés

Réalisation d'analyses d'eaux usées et de sédiments (2027-2030)avant le 30 oct. 2026 Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de remise en conformité trentenaire des installations d'extinction automatique type sprinkler sur le site des pyramidesavant le 2 déc. 2026 Travaux d'extension et de restructuration des sanitaires, de l'administration et de l'infirmerie au collège Jean Renoir à BOURGESavant le 8 janv. 2027

Annonces similaires : désamiantage, Cher (18)

Toutes

Nevers - TJ - Site Gambetta - Remplacement des menuiseries extérieures - Travauxavant le 6 nov. 2026