Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de remise en conformité trentenaire des installations d'extinction automatique type sprinkler sur le site des pyramides
Budget estimé
Non publié
Date limite
J-36
mercredi 2 décembre 2026 à 11h00
Durée
À lire dans le dossier
Allotissement
Non précisé
Travail à réaliser
Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de remise en conformité trentenaire des installations d'extinction automatique type sprinkler sur le site des pyramides Consultation lancée par un groupement de commandes. La mission sera réalisée pour le compte de deux maîtres d'ouvrages le département du Cher et KNDS France qui exploitent chacun une partie du site.
Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et dans le périmètre des missions de ce marché.
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.
- Cette durée comprend les phases étude et travaux
- - Durée estimée des travaux 10 mois ; - Durée estimée des études : 6 mois. Aucune variante n'est autorisée.
L'essentiel de l'avis
- Référence
- 2026-MOE-ETU-0207
- Variantes
- Non
- Forme du marché
- Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation
- Dossier de consultation
- marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=de…
Créez un compte gratuit : l'agent lit le dossier de consultation et détaille le travail, le budget et les exigences.
L'avis publié
Organisme
- Nom officiel
- Conseil Départemental du Cher
- Code identification national
- 22180001400013
- Ville
- BOURGES
- Cp
- 18023
Grp commandes › Oui
- Grp coordonnateur
- Département du Cher
Communication
- Adresse du dossier de consultation
- https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1894588
- Identifiant interne
- 2026-MOE-ETU-0207
- Documents sécurisés
- Oui
- Url sécurité
- Non
- Nom contact
- Magalie Poiré
- Tel contact
- +33 248278000
Procédure
- Capacité exercice
- Formulaire Dc1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Capacité eco fin
Autres exigences économiques ou financières
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Autres exigences économiques ou financières : Les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Capacité tech
Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
- Date réception offres
- 2026-12-02T10:00:00
- Nb candidat reduit
- Non
- Attribution sans negociation
- Oui
- Variantes
- Non
- Critères attrib
- Valeur technique : 35% Démarche Rse du candidat dans le cadre de l'exécution du contrat : 5% Prix des prestations : 60%
Nature marché
- Intitule
- Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de remise en conformité trentenaire des installations d'extinction automatique type sprinkler sur le site des pyramides
Code cpv › Objet principal
- Code CPV principal
- 71321000
Nature marché
Description : reprise plus haut, dans « Travail à réaliser »
- Lieu exécution
- FRB01 - Cher, Pyramides route de Guerry 18000 BOURGES 18000 Bourges
- Durée mois
- 30
- Tranches
- Non
- Réservation marché
- Non
- Lots marché
- Non
Inform complémentaire › Oui
- Visite détail
- Une visite sera organisée. Pour toute demande de visite, joindre Thibaud Ronceray à l'adresse mail suivante : thibaud.ronceray@knds.fr
Inform complémentaire
Autres inform complémentaire
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Le groupement ou candidat individuel sera confié à des personnes physiques ayant la qualification de maître d'oeuvre qui réunira les compétences suivantes :
- Etude sprinklage,
- Economie de la construction. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation. Financement : ressources propres du CD18 Modalités de paiement : 30 jours Dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre, les phases d'études seront commandées par chaque partie selon la clé de répartition suivante :
- 63,49 % pour le Département,
- 36,51 % pour KNDS France Chaque membre du groupement honorera financièrement sa partie par paiement direct auprès du prestataire. Pénalités de retard : il sera fait application des pénalités prévues au CCAP. Pas de possibilité d'avance (cf art 9 du CCAP). Révision mensuelle des prix (cf art 8.3 du CCAP)
Codes CPV
71321000Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments