Réhabilitation de 82·logements collectifs, situés 24, 26,n rue des Sablons et 2, 4, rue du Repos, Le Mans
Budget estimé
Non publié
Date limite
J-6
mardi 3 novembre 2026 à 19h00
Durée
9 mois
d'après l'avis
Allotissement
Lot unique
d'après l'avis
Travail à réaliser
L'essentiel de l'avis
- Type de marché
- Travaux
- Lots
- Lot unique
- Lieu d'exécution
- Angers 49100 Sarthe
- Variantes
- Autorisées
- Procédure
- Procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
- Durée
- 9 mois (8 semaines de préparation + 7 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
- Questions à l'acheteur
- Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des…
- Clauses sociales et environnementales
-
- le marché comporte une clause d’insertion professionnelle dont les coefficients sont indiqués dans le règlement de consultation.
- Dossier de consultation
- achat.public.com
Créez un compte gratuit : l'agent lit le dossier de consultation et détaille le travail, le budget et les exigences.
Calendrier
- 15 octobre 2026Publication de l'avis
- mardi 3 novembre 2026 à 19h00Remise des offres
L'avis publié
- Acheteur
- PODELIHA
- Lieu
- Angers 49100 Sarthe
- Publié dans
- OUEST-FRANCE (15/10/2026)
- Référence de l'annonce
- 74766252
Podeliha Réhabilitation de 82·logements collectifs, situés 24, 26,n rue des Sablons et 2, 4, rue du Repos, Le Mans procédure adaptée ouverte
- Maître de l'ouvrage
- Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
- Chargé d’opération
- Julien Pecqueur, 06 11 70 81 29, jpecqueur@podeliha.com
Intervenants
- Maître d’oeuvre
- Carré d’Aire, 27, rue des Marais, bâtiment B 2e étage, 72000 Le Mans, 02 43 40 03 78.
- Bureau d’étude Structure, Fluides et électricité, acoustique
- Blin Ingénierie, 2, rue Victor-Duruy, 72650 Saint-Saturnin, 02 43 75 57 07.
- Contrôle technique
- Bureau Veritas, 7, rue René-Laënnec, 72000 Le Mans.
- Coordination SPS
- Pierre SPS, 8, rue Saint-André, 72000 Le Mans, 02 43 47 23 21.
- Procédure de passation
- procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
- Objet du marché
- réhabilitation de 82 logements collectifs, situés 24, 26, rue des sablons et 2, 4, rue du Repos, 72100 Le Mans (ESI 2382).
- Type de marché
- travaux.
Allotissement
Le présent avis concerne un marché divisé en 6 lots. Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
- Lot 5 : plomberie, sanitaires, ventilation
- Délai d'exécution
- 9 mois (8 semaines de préparation + 7 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
- Ordre de service prévisionnel
- novembre 2026.
- Variantes
- autorisées.
Conditions relatives au marché
- Langue pouvant être utilisée
- français uniquement.
- Unité monétaire utilisée
- l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques.
Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
- Clause sociale
- le marché comporte une clause d’insertion professionnelle dont les coefficients sont indiqués dans le règlement de consultation.
Dossier de candidature
Les candidats produiront, à l’appui de leur candidature
Les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature.
La copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire. Une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée.
- Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien
- https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
- Critères pondérés de jugement des offres
- conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (Pondération : 60 %),
- la valeur technique de l'offre (Pondération : 40 %).
- Dossier de consultation
- Le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet : www.podeliha.fr espace professionnel "Appels d’offres".
- Date limite de réception des offres
- le 3 novembre 2026 à 19 h 00.
Conditions d'envoi
- Par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com
- https://www.achat.public.com et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
- Date d'envoi au journal
- le 12 octobre 2026.
Codes CPV
45211000Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles